为规范广州市林业和园林科学研究院承接业务的采购实施与管理工作，确保项目建设规范，提高采购效率，建立本单位的采购合格供应商库。
一、招标单位：广州市林业和园林科学研究院
二、招标代理机构：广州峤达咨询服务有限公司
三、项目名称：广州市林业和园林科学研究院采购合格供应商库
四、项目地点：广州市
五、资金来源：财政资金、事业单位自筹资金
六、建库内容
按项目类别建立广州市林业和园林科学研究院采购合格供应商库，项目类别分为以下5类库别：
(1) 苗木供应商库
(2) 主要种植材料供应商库
(3) 主要设施材料供应商库
(4) 劳务服务供应商库
(5) 机械设备服务供应商库
七、入库申请人资格审查合格条件
1. 申请人参加建库的意愿表达清楚，申请人代表被授权有效。
2. 具有独立法人资格，持有工商行政管理部门核发的法人营业执照或事业单位登记机构核发的事业单位法人证书，按国家法律经营。
3. 具备提供相应材料或服务的营业范围。
4. 资质要求：劳务服务供应商库要有劳务派遣经营许可证，且在有效期内。
5. 申请人没有处于被责令停业；没有处于被建设行政主管部门取消投标资格的处罚期内；没有处于财产被接管、冻结、破产的状态；在建库报名截止时间前两年内没有重大质量问题和发生过安全事故；在广州市人民检察院行贿犯罪档案查询结果中，本公司没有在建库报名截止时间前两年内被人民法院判决犯有行贿罪的记录。
6. 按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）的要求，根据评审时“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，不得作为本单位合格供应商（如查询结果显示“没查到您要的信息”，视为没有上述三类不良信用记录），同时对信用信息查询记录和证据截图存档。
7. 关于联合体报名：本项目不接受联合体报名。
八、资格审查及按专业类别入库单位的确定方式
1、 资格审查及按专业类别入库由广州市林业和园林科学研究院合格供应商工作小组负责组织，接受广州市林业和园林科学研究院纪委监督。
2、 首先对入库申请单位进行资格审查（资格审查表见附件二），随后对通过资格审查的申请单位进行择优入库。
3、 本次采购供应商库分5个专业类别：
1） 苗木
（1） 满足资格审查合格条件的申请人多于等于5家，少于等于20家时取全部满足合格条件的申请人为正式名单。
（2） 满足资格审查合格条件的入库申请人多于等于20家时，选取择优评分表（附件）的得分排序，择优选取前20名为正式名单。
（3） 满足资格审查合格条件的申请人不足5家时为建库失败，修正建库公告，重新组织入库。
2） 主要种植材料、主要设施材料、劳务服务和机械设备服务4个类别。
（1） 满足每个类别的资格审查合格条件的申请人多于等于5家，少于等于10家时取全部满足合格条件的申请人为正式名单。
（2） 满足资格审查合格条件的入库申请人多于等于10家时，选取择优评分表（附件）的得分排序，择优选取前10名为正式名单。
（3） 满足资格审查合格条件的申请人不足5家时为建库失败，修正建库公告，重新组织入库。
九、入库申请文件
1、所有入库申请文件应按A4规格制作。
2、入库申请文件中的复印件均需提供原件核对，报名时未能按《入库申请人报名提交资料一览表》提供原件核对的投标单位将被视作资格审查不合格处理。
3、申请人须自备能装下其入库申请文件的密封袋，以便在核对完原件后当场密封。若入库申请人同时申报多个类别的库，需按类别分别递交投标文件。
4、参加入库报名及递交资格审查文件的入库申请人代表需出示身份证及法定代表人授权委托书。
5、报名参加资格审查的入库申请人必须提交装订成册的资料（一正本、一副本，资格审查资料每页均需盖申请入库单位公章，副本可为正本的复印件，副本必须与正本保持一致。）。
十、清退出库制度
1、 确定为采购承包人后，委托函发出之日起30日内不与我院签订书面合同的；
2、 承接的项目在实施过程中发生挂靠现象的；
3、 承接的项目采购质量不达标的；
4、 不积极配合实施部门在规定的合理时间内供货或提供服务，因承包人原因，造成工期被延误5个日历天或以上的；
5、 若承包人在当期末并评为不合格供应商而被清退出合格供应商库的，该承包人与我院签订的全部采购/服务合同将自动终止；
6、 采购承包人涉及廉政问题及其他违反法律法规的。
7、  采购承包人违反《广州市林业和园林科学研究院合格供应商认定与管理办法》的。
十一、公告发布、报名及递交入库申请文件时间和地点
1、公告发布日期：2018年5月23日至2018年6月1日
2、报名及递交入库申请文件日期：2018年5月25日 ～2018年6月1日（上午9:00时至12:00，下午14:00至16:00）
3、地点：
广州峤达咨询服务有限公司（广州市天河区瘦狗岭路411号颐和大厦A1栋2706室）
4、报名费：300元
十二、本公告在广州市林业和园林科学研究院网站（http://www.gzyks.com/ ）发布；本公告的修改、补充，在广州市林业和园林科学研究院网站发布。
十三、入库申请人可以就本公告中任何违法及不公平内容向本次招标的监督机构署名投诉：
监督机构：广州市林业和园林科学研究院
受理电话：020-66616233
地 址：广州市白云区广园中路428号
十四、正式入库单位名单将在广州市林业和园林科学研究院网站发布。广州市林业和园林科学研究院采购合格供应商库有效期为1年。
十五、附件下载：
附件1 《广州市林业和园林科学研究院合格供应商认定与管理办法》
             附件2 入库申请文件格式
 
 
 

    为规范广州市林业和园林科学研究院承接业务的采购实施与管理工作，确保项目建设规范，提高采购效率，建立本单位的采购合格供应商库。
一、招标单位：广州市林业和园林科学研究院
二、招标代理机构：广州峤达咨询服务有限公司
三、项目名称：广州市林业和园林科学研究院采购合格供应商库
四、项目地点：广州市
五、资金来源：财政资金、事业单位自筹资金
六、建库内容
按项目类别建立广州市林业和园林科学研究院采购合格供应商库，项目类别分为以下5类库别：
(1) 苗木供应商库
(2) 主要种植材料供应商库
(3) 主要设施材料供应商库
(4) 劳务服务供应商库
(5) 机械设备服务供应商库
七、入库申请人资格审查合格条件
1. 申请人参加建库的意愿表达清楚，申请人代表被授权有效。
2. 具有独立法人资格，持有工商行政管理部门核发的法人营业执照或事业单位登记机构核发的事业单位法人证书，按国家法律经营。
3. 具备提供相应材料或服务的营业范围。
4. 资质要求：劳务服务供应商库要有劳务派遣经营许可证，且在有效期内。
5. 申请人没有处于被责令停业；没有处于被建设行政主管部门取消投标资格的处罚期内；没有处于财产被接管、冻结、破产的状态；在建库报名截止时间前两年内没有重大质量问题和发生过安全事故；在广州市人民检察院行贿犯罪档案查询结果中，本公司没有在建库报名截止时间前两年内被人民法院判决犯有行贿罪的记录。
6. 按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）的要求，根据评审时“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，不得作为本单位合格供应商（如查询结果显示“没查到您要的信息”，视为没有上述三类不良信用记录），同时对信用信息查询记录和证据截图存档。
7. 关于联合体报名：本项目不接受联合体报名。
八、资格审查及按专业类别入库单位的确定方式
1、 资格审查及按专业类别入库由广州市林业和园林科学研究院合格供应商工作小组负责组织，接受广州市林业和园林科学研究院纪委监督。
2、 首先对入库申请单位进行资格审查（资格审查表见附件二），随后对通过资格审查的申请单位进行择优入库。
3、 本次采购供应商库分5个专业类别：
1） 苗木
（1） 满足资格审查合格条件的申请人多于等于5家，少于等于20家时取全部满足合格条件的申请人为正式名单。
（2） 满足资格审查合格条件的入库申请人多于等于20家时，选取择优评分表（附件）的得分排序，择优选取前20名为正式名单。
（3） 满足资格审查合格条件的申请人不足5家时为建库失败，修正建库公告，重新组织入库。
2） 主要种植材料、主要设施材料、劳务服务和机械设备服务4个类别。
（1） 满足每个类别的资格审查合格条件的申请人多于等于5家，少于等于10家时取全部满足合格条件的申请人为正式名单。
（2） 满足资格审查合格条件的入库申请人多于等于10家时，选取择优评分表（附件）的得分排序，择优选取前10名为正式名单。
（3） 满足资格审查合格条件的申请人不足5家时为建库失败，修正建库公告，重新组织入库。
九、入库申请文件
1、所有入库申请文件应按A4规格制作。
2、入库申请文件中的复印件均需提供原件核对，报名时未能按《入库申请人报名提交资料一览表》提供原件核对的投标单位将被视作资格审查不合格处理。
3、申请人须自备能装下其入库申请文件的密封袋，以便在核对完原件后当场密封。若入库申请人同时申报多个类别的库，需按类别分别递交投标文件。
4、参加入库报名及递交资格审查文件的入库申请人代表需出示身份证及法定代表人授权委托书。
5、报名参加资格审查的入库申请人必须提交装订成册的资料（一正本、一副本，资格审查资料每页均需盖申请入库单位公章，副本可为正本的复印件，副本必须与正本保持一致。）。
十、清退出库制度
1、 确定为采购承包人后，委托函发出之日起30日内不与我院签订书面合同的；
2、 承接的项目在实施过程中发生挂靠现象的；
3、 承接的项目采购质量不达标的；
4、 不积极配合实施部门在规定的合理时间内供货或提供服务，因承包人原因，造成工期被延误5个日历天或以上的；
5、 若承包人在当期末并评为不合格供应商而被清退出合格供应商库的，该承包人与我院签订的全部采购/服务合同将自动终止；
6、 采购承包人涉及廉政问题及其他违反法律法规的。
7、  采购承包人违反《广州市林业和园林科学研究院合格供应商认定与管理办法》的。
十一、公告发布、报名及递交入库申请文件时间和地点
1、公告发布日期：2018年5月23日至2018年6月1日
2、报名及递交入库申请文件日期：2018年5月25日 ～2018年6月1日（上午9:00时至12:00，下午14:00至16:00）
3、地点：
广州峤达咨询服务有限公司（广州市天河区瘦狗岭路411号颐和大厦A1栋2706室）
4、报名费：300元
十二、本公告在广州市林业和园林科学研究院网站（http://www.gzyks.com/ ）发布；本公告的修改、补充，在广州市林业和园林科学研究院网站发布。
十三、入库申请人可以就本公告中任何违法及不公平内容向本次招标的监督机构署名投诉：
监督机构：广州市林业和园林科学研究院
受理电话：020-66616233
地 址：广州市白云区广园中路428号
十四、正式入库单位名单将在广州市林业和园林科学研究院网站发布。广州市林业和园林科学研究院采购合格供应商库有效期为1年。
十五、附件下载：
附件1 《广州市林业和园林科学研究院合格供应商认定与管理办法》
             附件2 入库申请文件格式
 
 
 

    为规范广州市林业和园林科学研究院承接业务的采购实施与管理工作，确保项目建设规范，提高采购效率，建立本单位的采购合格供应商库。
一、招标单位：广州市林业和园林科学研究院
二、招标代理机构：广州峤达咨询服务有限公司
三、项目名称：广州市林业和园林科学研究院采购合格供应商库
四、项目地点：广州市
五、资金来源：财政资金、事业单位自筹资金
六、建库内容
按项目类别建立广州市林业和园林科学研究院采购合格供应商库，项目类别分为以下5类库别：
(1) 苗木供应商库
(2) 主要种植材料供应商库
(3) 主要设施材料供应商库
(4) 劳务服务供应商库
(5) 机械设备服务供应商库
七、入库申请人资格审查合格条件
1. 申请人参加建库的意愿表达清楚，申请人代表被授权有效。
2. 具有独立法人资格，持有工商行政管理部门核发的法人营业执照或事业单位登记机构核发的事业单位法人证书，按国家法律经营。
3. 具备提供相应材料或服务的营业范围。
4. 资质要求：劳务服务供应商库要有劳务派遣经营许可证，且在有效期内。
5. 申请人没有处于被责令停业；没有处于被建设行政主管部门取消投标资格的处罚期内；没有处于财产被接管、冻结、破产的状态；在建库报名截止时间前两年内没有重大质量问题和发生过安全事故；在广州市人民检察院行贿犯罪档案查询结果中，本公司没有在建库报名截止时间前两年内被人民法院判决犯有行贿罪的记录。
6. 按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）的要求，根据评审时“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，不得作为本单位合格供应商（如查询结果显示“没查到您要的信息”，视为没有上述三类不良信用记录），同时对信用信息查询记录和证据截图存档。
7. 关于联合体报名：本项目不接受联合体报名。
八、资格审查及按专业类别入库单位的确定方式
1、 资格审查及按专业类别入库由广州市林业和园林科学研究院合格供应商工作小组负责组织，接受广州市林业和园林科学研究院纪委监督。
2、 首先对入库申请单位进行资格审查（资格审查表见附件二），随后对通过资格审查的申请单位进行择优入库。
3、 本次采购供应商库分5个专业类别：
1） 苗木
（1） 满足资格审查合格条件的申请人多于等于5家，少于等于20家时取全部满足合格条件的申请人为正式名单。
（2） 满足资格审查合格条件的入库申请人多于等于20家时，选取择优评分表（附件）的得分排序，择优选取前20名为正式名单。
（3） 满足资格审查合格条件的申请人不足5家时为建库失败，修正建库公告，重新组织入库。
2） 主要种植材料、主要设施材料、劳务服务和机械设备服务4个类别。
（1） 满足每个类别的资格审查合格条件的申请人多于等于5家，少于等于10家时取全部满足合格条件的申请人为正式名单。
（2） 满足资格审查合格条件的入库申请人多于等于10家时，选取择优评分表（附件）的得分排序，择优选取前10名为正式名单。
（3） 满足资格审查合格条件的申请人不足5家时为建库失败，修正建库公告，重新组织入库。
九、入库申请文件
1、所有入库申请文件应按A4规格制作。
2、入库申请文件中的复印件均需提供原件核对，报名时未能按《入库申请人报名提交资料一览表》提供原件核对的投标单位将被视作资格审查不合格处理。
3、申请人须自备能装下其入库申请文件的密封袋，以便在核对完原件后当场密封。若入库申请人同时申报多个类别的库，需按类别分别递交投标文件。
4、参加入库报名及递交资格审查文件的入库申请人代表需出示身份证及法定代表人授权委托书。
5、报名参加资格审查的入库申请人必须提交装订成册的资料（一正本、一副本，资格审查资料每页均需盖申请入库单位公章，副本可为正本的复印件，副本必须与正本保持一致。）。
十、清退出库制度
1、 确定为采购承包人后，委托函发出之日起30日内不与我院签订书面合同的；
2、 承接的项目在实施过程中发生挂靠现象的；
3、 承接的项目采购质量不达标的；
4、 不积极配合实施部门在规定的合理时间内供货或提供服务，因承包人原因，造成工期被延误5个日历天或以上的；
5、 若承包人在当期末并评为不合格供应商而被清退出合格供应商库的，该承包人与我院签订的全部采购/服务合同将自动终止；
6、 采购承包人涉及廉政问题及其他违反法律法规的。
7、  采购承包人违反《广州市林业和园林科学研究院合格供应商认定与管理办法》的。
十一、公告发布、报名及递交入库申请文件时间和地点
1、公告发布日期：2018年5月23日至2018年6月1日
2、报名及递交入库申请文件日期：2018年5月25日 ～2018年6月1日（上午9:00时至12:00，下午14:00至16:00）
3、地点：
广州峤达咨询服务有限公司（广州市天河区瘦狗岭路411号颐和大厦A1栋2706室）
4、报名费：300元
十二、本公告在广州市林业和园林科学研究院网站（http://www.gzyks.com/ ）发布；本公告的修改、补充，在广州市林业和园林科学研究院网站发布。
十三、入库申请人可以就本公告中任何违法及不公平内容向本次招标的监督机构署名投诉：
监督机构：广州市林业和园林科学研究院
受理电话：020-66616233
地 址：广州市白云区广园中路428号
十四、正式入库单位名单将在广州市林业和园林科学研究院网站发布。广州市林业和园林科学研究院采购合格供应商库有效期为1年。
十五、附件下载：
附件1 《广州市林业和园林科学研究院合格供应商认定与管理办法》
             附件2 入库申请文件格式
 
 
 

    为规范广州市林业和园林科学研究院承接业务的采购实施与管理工作，确保项目建设规范，提高采购效率，建立本单位的采购合格供应商库。
一、招标单位：广州市林业和园林科学研究院
二、招标代理机构：广州峤达咨询服务有限公司
三、项目名称：广州市林业和园林科学研究院采购合格供应商库
四、项目地点：广州市
五、资金来源：财政资金、事业单位自筹资金
六、建库内容
按项目类别建立广州市林业和园林科学研究院采购合格供应商库，项目类别分为以下5类库别：
(1) 苗木供应商库
(2) 主要种植材料供应商库
(3) 主要设施材料供应商库
(4) 劳务服务供应商库
(5) 机械设备服务供应商库
七、入库申请人资格审查合格条件
1. 申请人参加建库的意愿表达清楚，申请人代表被授权有效。
2. 具有独立法人资格，持有工商行政管理部门核发的法人营业执照或事业单位登记机构核发的事业单位法人证书，按国家法律经营。
3. 具备提供相应材料或服务的营业范围。
4. 资质要求：劳务服务供应商库要有劳务派遣经营许可证，且在有效期内。
5. 申请人没有处于被责令停业；没有处于被建设行政主管部门取消投标资格的处罚期内；没有处于财产被接管、冻结、破产的状态；在建库报名截止时间前两年内没有重大质量问题和发生过安全事故；在广州市人民检察院行贿犯罪档案查询结果中，本公司没有在建库报名截止时间前两年内被人民法院判决犯有行贿罪的记录。
6. 按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）的要求，根据评审时“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，不得作为本单位合格供应商（如查询结果显示“没查到您要的信息”，视为没有上述三类不良信用记录），同时对信用信息查询记录和证据截图存档。
7. 关于联合体报名：本项目不接受联合体报名。
八、资格审查及按专业类别入库单位的确定方式
1、 资格审查及按专业类别入库由广州市林业和园林科学研究院合格供应商工作小组负责组织，接受广州市林业和园林科学研究院纪委监督。
2、 首先对入库申请单位进行资格审查（资格审查表见附件二），随后对通过资格审查的申请单位进行择优入库。
3、 本次采购供应商库分5个专业类别：
1） 苗木
（1） 满足资格审查合格条件的申请人多于等于5家，少于等于20家时取全部满足合格条件的申请人为正式名单。
（2） 满足资格审查合格条件的入库申请人多于等于20家时，选取择优评分表（附件）的得分排序，择优选取前20名为正式名单。
（3） 满足资格审查合格条件的申请人不足5家时为建库失败，修正建库公告，重新组织入库。
2） 主要种植材料、主要设施材料、劳务服务和机械设备服务4个类别。
（1） 满足每个类别的资格审查合格条件的申请人多于等于5家，少于等于10家时取全部满足合格条件的申请人为正式名单。
（2） 满足资格审查合格条件的入库申请人多于等于10家时，选取择优评分表（附件）的得分排序，择优选取前10名为正式名单。
（3） 满足资格审查合格条件的申请人不足5家时为建库失败，修正建库公告，重新组织入库。
九、入库申请文件
1、所有入库申请文件应按A4规格制作。
2、入库申请文件中的复印件均需提供原件核对，报名时未能按《入库申请人报名提交资料一览表》提供原件核对的投标单位将被视作资格审查不合格处理。
3、申请人须自备能装下其入库申请文件的密封袋，以便在核对完原件后当场密封。若入库申请人同时申报多个类别的库，需按类别分别递交投标文件。
4、参加入库报名及递交资格审查文件的入库申请人代表需出示身份证及法定代表人授权委托书。
5、报名参加资格审查的入库申请人必须提交装订成册的资料（一正本、一副本，资格审查资料每页均需盖申请入库单位公章，副本可为正本的复印件，副本必须与正本保持一致。）。
十、清退出库制度
1、 确定为采购承包人后，委托函发出之日起30日内不与我院签订书面合同的；
2、 承接的项目在实施过程中发生挂靠现象的；
3、 承接的项目采购质量不达标的；
4、 不积极配合实施部门在规定的合理时间内供货或提供服务，因承包人原因，造成工期被延误5个日历天或以上的；
5、 若承包人在当期末并评为不合格供应商而被清退出合格供应商库的，该承包人与我院签订的全部采购/服务合同将自动终止；
6、 采购承包人涉及廉政问题及其他违反法律法规的。
7、  采购承包人违反《广州市林业和园林科学研究院合格供应商认定与管理办法》的。
十一、公告发布、报名及递交入库申请文件时间和地点
1、公告发布日期：2018年5月23日至2018年6月1日
2、报名及递交入库申请文件日期：2018年5月25日 ～2018年6月1日（上午9:00时至12:00，下午14:00至16:00）
3、地点：
广州峤达咨询服务有限公司（广州市天河区瘦狗岭路411号颐和大厦A1栋2706室）
4、报名费：300元
十二、本公告在广州市林业和园林科学研究院网站（http://www.gzyks.com/ ）发布；本公告的修改、补充，在广州市林业和园林科学研究院网站发布。
十三、入库申请人可以就本公告中任何违法及不公平内容向本次招标的监督机构署名投诉：
监督机构：广州市林业和园林科学研究院
受理电话：020-66616233
地 址：广州市白云区广园中路428号
十四、正式入库单位名单将在广州市林业和园林科学研究院网站发布。广州市林业和园林科学研究院采购合格供应商库有效期为1年。
十五、附件下载：
附件1 《广州市林业和园林科学研究院合格供应商认定与管理办法》
             附件2 入库申请文件格式